PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT URBAIN
DE LA VILLE DE JACMEL
RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT
INGENIEUR DE CONSTRUCTION
TERME DE REFERENCE
Introduction :
Dans le cadre de son projet d’assainissement urbain dans la ville de Jacmel, Save The Children intervient dans la construction et réhabilitation de divers ouvrages en maçonnerie dans les écoles et dans la communauté.
Dans le souci de conduire ces travaux dans le délai tout en respectant la qualité de ces infrastructures, le programme veut recruter un consultant Ingénieur de Construction avec un profil d’Ingénieur Civil expérimenté.

Taches et Responsabilité :
Le Consultant Ingénieur de Construction est responsable de la qualité des ouvrages sous sa conduite, de la sécurité sur les chantiers, ainsi que du respect des attentes des bénéficiaires et du délai d’exécution. A ce titre, il devra :
1. Valider ou proposer d’autres alternatives, de concert avec le WASH Manager et l’ensemble du staff programme, les choix techniques les plus adaptés et pertinents concernant les ouvrages à réaliser dans le cadre de ce programme : latrines familiales (latrines prototypes), mini-réseaux d’assainissement décentralisés (condominium ou ReFaiD), latrines publiques, latrines scolaires, impluviums, dispositifs de lavage des mains, système de drainages des eaux de pluies ; Ainsi que des ouvrages d’approvisionnement en eau potable dans les écoles ;
2. Pour tous travaux non encore engagés, réaliser les dossiers techniques (Plans techniques, devis estimatifs, Dossiers d’Appel d’Offre), de concert avec le WASH Manager et le WASH technician ;
3. Rédiger en concertation avec le WASH Manager un chronogramme d’activités (contractuel) pour la conduite de tous les travaux de construction (en cours d’exécution ou non) : Latrines prototypes ; Latrines publiques ; Ouvrages WASH dans les écoles ; Réseau condominium ;
4. Sous les recommandations des équipes de Promotion de l’Hygiène, confectionner les latrines prototypes, lave et mains, stands, Chars (dans le cadre du carnaval) en soutien aux activités communautaires ;
5. Organiser et assurer, le suivi et le monitoring des travaux d’exécution, en s’assurant de la qualité des travaux, du respect des spécifications techniques ainsi que des délais d’exécution ;
6. Planifier et animer des réunions de chantier hebdomadaires ;
7. Rédiger un rapport hebdomadaire global sur l’état d’avancement des travaux pour l’ensemble des chantiers en cours d’exécution ;
8. Rédiger toutes les attestations de bonnes exécution et Procès-verbaux : Lancement des travaux ; Fin des travaux ; Réception définitive ; Réception provisoire ;
9. Faire le suivi des échéances de paiement des entreprises (avances sur travaux, paiements intermédiaires, paiements de fin de travaux, retenues de garantie, pénalités de retard) en fonction de l’avancement des travaux ;
10. Participer aux réunions hebdomadaires de coordination ;
11. Préparer et/ou vérifier les réquisitions d’achat et faire le suivi des commandes avec le service logistique ;
12. Réaliser sous la supervision du WASH Manager toutes les autres activités définies dans le cadre de ce programme ;
Engament des 2 parties :
Le consultant :
 Le consultant devra respecter rigoureusement les prescriptions fournies dans sa description de taches. Il devra en outre se conformer au règlement intérieur de Save The Children et de sa politique générale en matière de sauvegarde des enfants ;
 Le consultant devra travailler sous la responsabilité directe du Deputy WASH Manager ;
 Le consultant devra se charger personnellement de toutes les obligations civiles régies par l’administration Haïtienne ;
 Le consultant devra collaborer étroitement avec tous le personnel de Save The Children à Jacmel et à Port au Prince ; ainsi qu’avec le partenaire d’implémentation (CRESFED) et les autres partenaires locaux tel que la mairie de Jacmel, DINEPA, ATECO et MPTC.
Save The Children :
 Save The Children fournira au consultant une description des taches et un Plan d’Action Individuel (PAI) qui sera suivi et mis à jour chaque mois de concert avec le Deputy WASH Manager et le WASH Manager ;
 Sous la base du montant de la consultance arrêté de commun accord, Save The Children payera les frais de consultance qui prendront en compte tous les frais de logement et de transport. Save the Children assurera le transport sur les chantiers, ainsi que le transport et per diem pour des missions de travail au bureau de port au prince.
Durée de la consultance :
La durée de la consultance est de 3 mois à compter du 1er février 2016.
Modalité de paiement :
Le chronogramme d’activité ainsi que la description de poste sont des éléments contractuels et feront partie du dossier. Les paiements seront effectifs en différents versements lies à l’état de réalisations des différentes taches (à stipuler dans le contrat) à la réception d’une facture qui sera attestée par le Manager du programme

Profil du consultant :
Le consultant devra avoir les qualifications suivantes :
 Diplôme d’ingénieur civil avec une expérience dans le domaine le Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) ;
 Minimum de 5 années à un poste d’Ingénieur dans le secteur privé et/ou les ONG ;
 Excellente connaissance des systèmes d’assainissement en particulier sur la réalisation de Réseau de collecte des eaux usées (Condominium) ;
 Maitrise d’un logiciel de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur) type Autocad – aptitude à réaliser des plans d’exécution ;
 Maitrise des techniques de construction et de la réalisation de BoQ ;
 Bonne capacité d’analyse et Bonne aptitude à la gestion d’équipe et au leadership ;
 Bonne aptitude à l’utilisation des outils informatiques et au reporting.

Interested parties will please send their complete information (C.V. cover letter) to the following address before December 18, 2015